Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

ROYAUME DU MAROC **************************************** ETUDE ET SUIVI DES TR

ROYAUME DU MAROC **************************************** ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE APPEL D’OFFRES OUVERT CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES MARCHE N° : ……………………. SOMMAIRE CHAPITRE I. : CLAUSES GÉNÉRALES.......................................................................................................................5 ARTICLE.1 OBJET DU MARCHÉ...............................................................................................................................5 ARTICLE.2 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE..............................................................................................5 ARTICLE.3 MAITRE D’OUVRAGE – MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE.........................................................................5 ARTICLE.4 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.....................................................................................................5 ARTICLE.5 TEXTES GENERAUX ET SPÉCIAUX...........................................................................................................5 ARTICLE.6 ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES....................................................................................7 ARTICLE.7 CONSISTANCE DES TRAVAUX.................................................................................................................8 ARTICLE.8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR..................................................................................9 ARTICLE.9 MEMOIRE TECHNIQUE........................................................................................................................10 CHAPITRE II. : PROVENANCE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES MATÉRIAUX...........................................................13 ARTICLE.10 PROVENANCE DES MATERIAUX......................................................................................................13 ARTICLE.11 QUALITE DES MATERIAUX...............................................................................................................13 ARTICLE.12 CONTROLE DES MATERIAUX...........................................................................................................19 CHAPITRE III. : MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX.............................................................................................24 ARTICLE.13 OUVRAGES PROVISOIRES................................................................................................................24 ARTICLE.14 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION....................................................................................24 ARTICLE.15 INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER.....................................................................................24 ARTICLE.16 REUNIONS DE CHANTIER................................................................................................................25 ARTICLE.17 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX................................................................................................26 CHAPITRE IV. : PRESCRIPTIONS DIVERSES............................................................................................................29 ARTICLE.18 DELAI D’EXECUTION – PENALITE DE RETARD..................................................................................29 ARTICLE.19 CAUTIONNEMENT..........................................................................................................................29 ARTICLE.20 PLANS DE RECOLLEMENT...............................................................................................................29 ARTICLE.21 NANTISSEMENT..............................................................................................................................30 ARTICLE.22 DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.....................................................................................................30 ARTICLE.23 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE.................................................................................................30 ARTICLE.24 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER..................................................................................30 ARTICLE.25 SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION...............................................................................................31 ARTICLE.26 RETENUE DE GARANTIE..................................................................................................................31 ARTICLE.27 FRAIS D’ENREGISTREMENT ET TIMBRE...........................................................................................31 ARTICLE.28 SOUS-TRAITANCE............................................................................................................................31 ARTICLE.29 DIRECTION DES TRAVAUX...............................................................................................................31 ARTICLE.30 LITIGES............................................................................................................................................31 ARTICLE.31 CONNAISSANCE DU DOSSIER..........................................................................................................32 ARTICLE.32 CONSTATATION D'ERREURS OU D'OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS.........................................32 ARTICLE.33 ASSURANCES..................................................................................................................................32 ARTICLE.34 RESILIATION....................................................................................................................................34 ARTICLE.35 VALIDITE DU MARCHE....................................................................................................................34 ARTICLE.36 QUALITE DES TRAVAUX...................................................................................................................34 ARTICLE.37 MATERIAUX ET FOURNITURES........................................................................................................34 ARTICLE.38 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX..................................................................34 ARTICLE.39 RECEPTIONS - DELAI DE GARANTIE.................................................................................................35 ARTICLE.40 DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.............................................................36 ARTICLE.41 TAXES..............................................................................................................................................36 ARTICLE.42 NORMES MAROCAINES..................................................................................................................36 COMMUNE D’ASSILAH 2 FREE PROJECT ARTICLE.43 RISQUES CONCERNANT LES FOURNITURES....................................................................................36 ARTICLE.44 PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - ENCADREMENT DU CHANTIER..................................................36 ARTICLE.45 OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR................................................................................37 ARTICLE.46 INSTALLATION DE CHANTIER...........................................................................................................37 ARTICLE.47 PROPRETÉ ET NETTOYAGE DU CHANTIER.......................................................................................38 ARTICLE.48 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER..............................................................................................38 ARTICLE.49 STOCKAGE ET UTILISATION DES MATIERS DANGEREUSES...............................................................39 ARTICLE.50 ESSAIS PRÉLIMINAIRES – ESSAIS DE RECETTE...............................................................................................39 ARTICLE.51 DISPOSITIONS GENERALES..............................................................................................................39 CHAPITRE V. : MODE D'ÉVALUATION DES TRAVAUX.............................................................................................40 ARTICLE.52 NATURE ET COMPOSITION DES PRIX - MODE DE REGLEMENT.......................................................40 ARTICLE.53 MODE DE MESURAGE.....................................................................................................................41 ARTICLE.54 REVISION DES PRIX.........................................................................................................................41 ARTICLE.55 AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX................................................42 ARTICLE.56 DÉPASSEMENT DANS LES QUANTITÉS DU MARCHÉ........................................................................42 ARTICLE.57 TRAVAUX SANS AUTORISATION......................................................................................................42 ARTICLE.58 DEFINITION DES PRIX......................................................................................................................43 CHAPITRE VI. : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF...........................................................................................49 COMMUNE D’ASSILAH 3 FREE PROJECT OBJET : ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE ….. Marché passé par appel d'offre ouvert "sur offre des prix" séance publique en application de l'article -17-$1 et 3 du décret n° : 2-12-349 du 08 Joumada 1er 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et leur contrôle. ENTRE : Le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, représentée par son Directeur assurant le rôle du Maître d’ouvrage. ET Le Président de la commune ………….., agissant au nom et pour le compte de la commune ………, désignée ci-après par « le maitre d’ouvrage délégué » D’UNE PART ET : Monsieur : ..............................................................…………………………………........................ Agissant au nom et pour le compte de : ............................................…………………………… Au capital de : ..................................................................................……………………………… Inscrit au registre de commerce de : .........……………………Sous n° ...............……………… Affilié à la CNSS sous n° : ...................................................................…………………………… Faisant élection de domicile à : ...........................................................…………………………… Titulaire du compte bancaire n° : .......................................................…………………………… Ouvert à : ..........................................................................................…………………………… Au nom de : ..........................................................................................………………………… Patente : ............................................................................................………………………… Désigné ci-après par le titulaire. D’AUTRE PART Il a été arrêté et convenu ce qui suit : COMMUNE D’ASSILAH 4 FREE PROJECT Marché N……………….. CHAPITRE I. : CLAUSES GEÉNEÉRALES ARTICLE.1 OBJET DU MARCHÉ Le présent marché a pour objet : ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE Med VI VERS TANGER. La consistance des travaux à réaliser est définit dans l’article 7 du présent CPS. ARTICLE.2 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Marché passé par appel d'offre ouvert "sur offre des prix" séance publique en application de l'article -17-$1 et3 du décret n° : 2-12-349 du 08 Joumada 1er 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et leur contrôle. ARTICLE.3 MAITRE D’OUVRAGE – MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE Le Maître d’Ouvrage (M.O) du marché suite au présent appel d’offres est le Ministère de l’habitat et de la politique de la ville. Le Maître d’Ouvrage Délégué (M.O.D) du marché suite au présent appel d’offres est la Commune D’……... ARTICLE.4 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’État (CCAGT) :  L’acte d’engagement.  Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS).  Le bordereau des prix - détail estimatif.  Le Mémoire technique.  Les CPC applicables aux travaux routiers courants du Ministère de l’Équipement.  Le C.C.A.G.T. ARTICLE.5 TEXTES GENERAUX ET SPÉCIAUX Le titulaire du présent marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment :  Le décret n° : 2-12-349 du 08 Joumada 1er 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et leur contrôle COMMUNE D’ASSILAH 5 FREE PROJECT  Le Décret Royal n° 2.75.839 du 27 Hija 1395 (30 Décembre 1975) relatif au Contrôle des Engagements et Dépenses de l’État tel qu’il a été modifié et complété.  Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux routiers courants tel que défini par l’Arrêté de Monsieur le Ministre de l’Équipement n°451-83 du 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982).  Dahir n° 1-03-177 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003 ) portant la promulgation de la loi n° 15-03 modifiant le dahir portant la loi n° 1- 74-388 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume  Le Circulaire n° 4.59.SGG du 12 Février 1959 et l’instruction 23.59 SGG du 06 Octobre 1959 de la Présidence du Conseil et relative aux travaux de l’État, des Établissements Publics et des Collectivités Locales.  Le n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et de leurs groupements.  La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) telle quelle a été approuvé par le Décret n°2.86.99 du 14 Mars 1986 pour l’application de la loi de finance n°30.85 relative à la TVA promulguée par le Dahir 1.85.347 du 30/12/85.  Les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre particulièrement le Décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.  Le Dahir du 28 Août 1948, relatif aux nantissements des marchés modifié par Dahir n°1-62-202 du 29/10/62.  Le décret n°2-00-292 du 29 juin 2000 modifiant le décret royal n°330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique.  Le dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements.  Le dahir n°1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portantes chartes communales, telle que modifiée et complétée  Le Décret Royal n° 2-76-576 du 5 chaoual 1396 (30septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des Collectivités locales et de leurs groupements tels qu’il a été complété ou modifié.  Le Décret Royal n° 2-76-577 du 5 chaoual 1396 (30septembre 1976) relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des Collectivités Locales et de leurs groupements.  Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’État, approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (04 mai 2000). COMMUNE D’ASSILAH 6 FREE PROJECT  La Circulaire n° 6001 T.P du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution des Travaux Publics.  La lettre ministérielle n° 945 du 15/03/2010 relative à la constitution de la commission d’ouverture de plis.  Note circulaire relative au contrôle et suivie des travaux routiers du 10/12/98. TEXTES SPECIAUX :  Devis Général d’Architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des travaux des bâtiments Administratifs (Edition 1956).  Les normes marocaines en vigueur.  Règlements locaux concernant l’alimentation en eau et en électricité.  L’arrêté N° 350-67 du 15 Juillet 1967 et les règles techniques annexes du Président des travaux Publics portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent.  Les règles pour le calcul et l’exécution des constructions en béton armé « Règles CCBA 68 » et BAEL 83.  Le Devis Général pour les travaux d’assainissement (D.G.T.A).  Le Devis Général pour la fourniture, la préparation et la mise en œuvre des liants  Hydrocarbonés employés dans l’exécution des revêtements routiers.  Fascicule N° 25 : Exécution des corps de chaussées.  Le Circulaire n° 3/4/4126/DNRT du 6.2.89 relative aux usages des ciments Portland composés  Fascicule N° 70 relatifs aux canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.  La circulaire 1/61/SGG uploads/Ingenierie_Lourd/ application-sur-epanet 1 .pdf