Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

1 avenue de l’hôpital – Metz-Tessy – BP 90074 – 74374 PRINGY CEDEX www.ch-annec

1 avenue de l’hôpital – Metz-Tessy – BP 90074 – 74374 PRINGY CEDEX www.ch-annecy.fr Page 1 sur 104 Nom de la consultation : Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage Documents : CCTP Date : 2007 Mots clés : chauffage – ventilation – climatisation - désenfumage Nom de l’acheteur : Paul FONTAINE Denis LAMURE Eric MUGUET Coordonnées : tél : 04-50-63-63-67 Tél : 04-50-63-62-98 Courriel : pfontaine@ch-annecy.fr dlamure@ch-annecy.fr emuguet@ch-annecy.fr R.C. 2 MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY DIRECTION DES ACHATS SECTEUR MARCHES PUBLICS 1 Avenue de Trésum BP 2333 74011 ANNECY CEDEX Tél: 04 50 88 32 13 MARCHES DE TRAVAUX COURANTS Cahier des Clauses Techniques Particulières Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage N° 148 Centre Hospitalier de la Région d’Annecy Lot n° 3.1 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE 1/72 SOMMAIRE 1. GENERALITES......................................................................... 4 1.1 Objet du présent document................................................................................ 4 1.2 Définition des travaux ......................................................................................... 4 1.3 Qualification des soumissionnaires ................................................................... 4 1.4 Organisation du chantier..................................................................................... 4 1.5 Etendue des fournitures...................................................................................... 5 1.6 Marques de matériel..............................................................................................5 1.7 Nettoyage et protection....................................................................................... 6 1.8 Réception et garantie.............................................................................................7 1.9 Dossier des Ouvrages Exécutés......................................................................... 8 1.10 Rapports avec les services publics................................................................... 9 1.11 Normes et règlements............................................................................... 9 à 11 1.12 Mise au courant du personnel....................................................................... 11 1.13 Qualité - plan d'assurance et qualité - auto-contrôle................................. 12 2. BASES DE CALCUL .............................................................. 12 2.1 Situation des lieux.............................................................................................. 12 2.2 Conditions extérieures de base........................................................................ 12 2.3 Hypothèse de calcul .......................................................................................... 12 2.3.1 Coefficient de transmission thermique K ....................................................12 2.3.2 Protection des vitrages.....................................................................................13 2.3.3 Infiltration d’air.................................................................................................13 2.3.4 Règles de calcul et de dimensionnement chauffage ...................................13 2.3.5 Charges calorifiques internes.................................................................14 à 17 2.3.6 Charges calorifiques externes .........................................................................17 2.4 Caractéristiques des fluides et énergies............................................................18 2.4.1 Caractéristiques des fluides disponibles........................................................18 2.4.2 Caractéristiques des fluides à obtenir............................................................18 2.5 Règles et données à respecter............................................................................18 2.5.1 Règles de dimensionnement des réseaux aérauliques ................................18 2.5.2 Vitesses limitent dans les tuyauteries ............................................................19 2.5.3 Dimensionnement du matériel de traitement d’air.....................................20 2.5.4 Dispositions à prendre contre les nuisances sonores et vibrations à la charge de l’entreprise................................................................................21 à 23 Centre Hospitalier de la Région d’Annecy Lot n° 3.1 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE 2/72 3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES ..23 3.1 Préambule .............................................................................................................23 3.2 Aéroréfrigérant................................................................................................... 23 3.3 Aérothermes ...................................................................................................... 24 3.4 Alimentations d'eau des circuits...................................................................... 24 3.5 Appareils de contrôle........................................................................................ 25 3.6 Armoires de climatisation de type informatique.......................................... 26 3.7 Armoires et équipements électriques ..................................................... 27 à 31 3.8 Batteries d'échange thermique......................................................................... 31 3.9 Calorifuge.................................................................................................... 31 à 33 3.10 Clapets coupe-feu............................................................................................ 34 3.11 Compensateurs de dilatation ......................................................................... 34 3.12 Comptage d'énergie......................................................................................... 35 3.13 Diffuseurs, grilles et bouches d'extraction.................................................. 35 3.14 Echangeurs à plaques...................................................................................... 36 3.15 Enveloppes des caissons et centrales de traitement d'air ..................36 à 38 3.16 Filtres à air ................................................................................................ 38 à 40 3.17 Filtres à eau....................................................................................................... 40 3.18 Filtres à sons..................................................................................................... 40 3.19 Fourreaux.......................................................................................................... 41 3.20 Gaines métalliques et leurs accessoires et mode d'assemblage................ 41 3.21 Gaines de soufflage d'extraction et de reprise.................................... 42 à 44 3.22 Gaines souples ................................................................................................. 45 3.23 Gaines avec protection coupe-feu................................................................ 45 3.24 Grilles de prise d'air neuf ou de rejet........................................................... 46 3.25 Groupes électro-pompes................................................................................ 46 3.26 Hottes de cuisine ............................................................................................. 47 3.27 Humidificateurs à vapeur............................................................................... 47 3.28 Manchettes souples......................................................................................... 48 3.29 Peinture ............................................................................................................. 48 3.30 Plancher chauffant........................................................................................... 49 3.31 Radiateurs à eau chaude ................................................................................. 49 3.32 Refroidisseur de liquide à condensation à eau.................................... 50 à 52 3.33 Registres motorisés et registres étanches..................................................... 52 3.34 Régulation......................................................................................................... 53 3.35 Repérage et étiquetage .................................................................................... 54 3.36 Robinetterie.............................................................................................. 55 à 57 3.37 Silencieux .......................................................................................................... 57 3.38 Tourelles d'extraction...................................................................................... 58 3.39 Traitement d'eau.............................................................................................. 58 Centre Hospitalier de la Région d’Annecy Lot n° 3.1 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE 3/72 3.40 Tubes à ailettes et radiateurs.......................................................................... 59 3.41 Tuyauteries et supports .......................................................................... 60 à 62 3.42 Vases d'expansion sous pression .................................................................. 63 3.43 Vases d’expansion et remplissage (groupe de maintien de pression)..... 63 3.44 Ventilateurs axiaux .......................................................................................... 65 3.45 Ventilateurs de désenfumage......................................................................... 65 3.46 Ventilateurs centrifuges.................................................................................. 65 3.47 Ventilo-convecteurs........................................................................................ 66 3.48 Vidanges et purges .......................................................................................... 67 4. ESSAIS......................................................................................... 67 4.1 Généralités............................................................................................................67 4.2 Vérification générale............................................................................................68 4.3 Essais d'étanchéité et épreuves..........................................................................69 4.4 Rinçage ..................................................................................................................69 4.5 Essais statiques.....................................................................................................69 4.6 Essais de fonctionnement..................................................................................70 4.7 Essais COPREC ..................................................................................................72 Centre Hospitalier de la Région d’Annecy Lot n° 3.1 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE 4/72 1. GENERALITES 1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT Le présent mémoire a pour objet de définir les prestations prévues dans le cadre du marché de travaux courants du lot « Chauffage -Ventilation - Climatisation » du Centre Hospitalier d’Annecy. 1.2 DEFINITION DES TRAVAUX Les installations concernées sont les suivantes : - Distribution de chaud secondaire - Production de froid - Distribution de froid - Traitement climatique des locaux - Désenfumage. 1.3 QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES La qualification des soumissionnaires doit être au moins : 5414 - Installation haute technicité toute importance Pour que leur offre soit prise en considération, les entreprises devront impérativement chiffrer la solution de base et les matériaux prévus dans le présent Dossier de Consultation des Entreprises. Les Entreprises devront faire preuve : Références hospitalières et/ou en environnement à atmosphère contrôlée. D’une démarche qualité chantier prenant en compte les exigences hospitalières relatives à l’hygiène. 1.4 ORGANISATION DES CHANTIERS a) Personnel responsable L'entreprise devra nommer un chargé d’affaire et un adjoint qui seront tous les deux au courant de toutes les phases des opérations en cours, ceci en vue de ne pas interrompre ou retarder les chantiers en cas de maladie, vacances, etc... de l'un d'eux. L'entreprise maintiendra pendant la durée de chaque opération, une personne responsable qui sera continuellement présente sur le chantier pendant les heures de travail. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de ces personnes, s'il estime que leur travail ne donne pas satisfaction. Le personnel responsable devra faciliter la visite du chantier par le Maître d'Ouvrage, sur demande de celui-ci. b) Qualification des soudeurs Tous les ouvriers réalisant les tuyauteries et les raccordements des appareils devront posséder un certificat de qualification de soudeur délivré par un organisme reconnu. A l'ouverture du chantier, les certificats seront présentés au Maître d'Ouvrage ou à l'organisme de contrôle choisi. A défaut de la présentation d'un tel certificat par un soudeur, celui-ci subira sur place, aux frais de son employeur, une épreuve de qualification qui sera effectuée sous l'autorité d'un organisme qualifié. c) Etat des matériels livrés sur le chantier Tous les matériels faisant partie de la fourniture doivent être neufs. L'entreprise est responsable du bon état de conservation de ceux-ci. d) Plan particulier de Sécurité et de Protection de la santé Ce document sera établi par l'entrepreneur et soumis à l'approbation du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ou le cas échéant par la personne responsable du marché. Les documents seront conformes à la loi n° 93-1418 du 31.12.93 et des décrets n° 94-1159 du 26.12.94 et n° 95-543 du 4.05.95. Centre Hospitalier de la Région d’Annecy Lot n° 3.1 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE 5/72 Le PPSPS devra comporter trois parties principales : - les mesures prises pour prévenir les risques apportés par les autres entreprises - les travaux et leur phasage ayant une incidence pour la santé ou la sécurité des autres intervenants sur le chantier et les mesures prises pour y remédier. - les travaux de l’entreprise présentant des risques particuliers pour ses propres salariés et les mesures prises pour supprimer ou diminuer ces risques. e) Suivi du chantier L'entreprise du présent lot devra se tenir à disposition du Maître d'Oeuvre en cas de demande de visite de chantier ou de contrôle des installations réalisées par ce dernier. 1.5 ETENDUE DES FOURNITURES a) Dans le dossier d'appel d'offres Autant qu'il est possible, le dossier d'appel d'offres est rédigé de la façon la plus détaillée afin de fixer les limites de fournitures et l'étendue des prestations dues par l'entreprise. Il est fait usage souvent de symboles repérés qui permettent de représenter graphiquement une plus grande étendue de données. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'une interprétation tendancieuse ou erronée d'un détail pour prétendre ne pas devoir une fourniture nécessaire à la bonne réalisation de l'ouvrage ou de son fonctionnement performant. 1.6 MARQUES DE MATERIELS Il est demandé aux entreprises de répondre à la solution de base en utilisant les marques et types de matériels décrits au présent document. Cependant, cette disposition ne doit pas empêcher la concurrence de jouer son rôle tout en garantissant le client contre toute conséquence financière, délai d'exécution ou autre problème qui pourrait être causé aux autres lots ou au coût d'exploitation des systèmes. Les entreprises auront donc la liberté de proposer en variante des matériels de marque, type ou arrangement différent. Le choix définitif appartient au Maître d'Ouvrage et Maître d'Oeuvre. Les Entreprises doivent quand même répondre à la solution de base en utilisant les marques de matériels indiqués au présent descriptif. Les entreprises peuvent, au moment de la remise de leur offre, proposer en variante, des matériels d'autres provenances (ou du même constructeur, mais d'un autre type), correspondant à la même qualité à condition d'indiquer la variation de leur prix par rapport à la solution de base. En cours d'exécution, l'entreprise adjudicataire du présent lot aura également la uploads/Geographie/ cahier-des-clauses-techniques-particulieres-chauffage-ventilation-climatisation-desenfumage-pdf 1 .pdf