Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.

Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007 Page 1/8 7 – FAUX PLAFONDS CHAPITRE 1 - GENERALITES 1.1 – Objet du marché Le présent chapitre concerne la description des travaux du lot n°07 pour l’ensemble des ouvrages de « Faux plafonds / Cloisons Isothermes », nécessaires à l’extension et au réaménagement du restaurant administratif de la délégation CNRS Aquitaine Limousin à Pessac. Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à la réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres C.C.T.P. ainsi qu’à l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun. S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre. Dans le cas où l’entreprise du présent lot redistribuerait, à son initiative, la prestation entre plusieurs intervenants, elle assumera la responsabilité de l’organisation logique des interventions et du parfait achèvement de la totalité des ouvrages. 1.2 – Limite de prestations Il est rappelé que l’entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS devront être prises en compte dans la remise d’offre de l’entreprise. 1.3 – Engagement de l’entrepreneur L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages. L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction. L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot. 1.4 – Consistance des travaux Pour l’essentiel les travaux portent sur :  Faux plafond en plâtre non démontable,  Faux plafond démontable. 1.5 – Moyens à mettre en œuvre L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires à une bonne exécution des travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures décrites dans le PGC en matière de sécurité et de protection de la santé. Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007 Page 2/8 1.6 – Coordination L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-œuvre toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces dernières en contrôle la mise en œuvre et l’implantation. 1.7 – Sécurité sur le chantier Le prix forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur. 1.8 – Réception des supports Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans l’exécution de ses propres travaux. 1.9 – Sécurité incendie Le rapport initial du bureau de contrôle, joint au présent dossier, fixe les conditions de CF et SF à respecter, et notamment : 1.9.1 – Exigences courantes Pas de stabilité au feu pour les structures et planchers. 1.9.2 – Locaux à risques moyens Les parois seront coupe-feu de degré 1 H. Et notamment :  Local ménage,  Local poubelles, Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007 Page 3/8 CHAPITRE 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES 2.1 – Normes et réglements Les travaux, objets du présent lot, seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :  Les documents techniques applicables aux travaux de plâtrerie, cloisons sèches et faux plafonds,  Les normes françaises homologuées (NF),  Le REEF édité par le CSTB et en particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques (CCT) et cahiers des clauses spéciales (CCS). 2.1.1 – Plafonds suspendus  Norme NFP 68-203-1 travaux de mise en œuvre – plafonds suspendus (référence DTU 58.1 – CCT),  Norme NFP 68-203-2 travaux de mise en œuvre – plafonds suspendus – marchés privés (référence DTU 58.1 – CCS). 2.2 – Réglementation incendie  Arrêté du 30/06/1983 relatif à la classification des matériaux en matière de réaction au feu et annexes,  Arrêté du 21/04/1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction,  Arrêté du 31/01/1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation,  Circulaire du 13/12/1983 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation et d’amélioration des bâtiments d’habitation,  Arrêté du 25/06/1980 modifié « nouveau règlement de sécurité ERP » et additifs,  Arrêté du 18/10/1987 relatif à la protection incendie des immeubles de grande hauteur,  Le guide l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie (cahier CSTB n°206),  Le cahier des clauses administratives particulières,  Le présent cahier des clauses techniques particulières. 2.3 – Raccords / Calfeutrements / Etc… Au droit des ouvrages, l’entrepreneur du présent devra implicitement :  L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc…afférents aux ouvrages des autres corps d’état,  Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc… nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations ou autres,  Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux scellés, le cas échéant. Ces raccords, calfeutrements, … font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par dérogation aux clauses de l’article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa. Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge l’exécution des raccords des percements, scellements, rebouchages, … exécutés par les autres corps d’état. Dans le cas toutefois, ou ces travaux sont consécutifs à des erreurs d’exécution à des malfaçons ou à des retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent ne pourra se refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d’état responsable. Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007 Page 4/8 2.4 – Protections et nettoyages L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger lors de l’exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tâchés par le plâtre ou la colle. Après finition et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée. Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols prévus. Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du bâtiment. 2.5 – Qualité des matériaux 2.5.1 – Qualité des faux plafonds Les dalles acoustiques seront conformes aux prescriptions techniques portées dans les articles ci-dessous du présent CCTP. La qualité des dalles proposées en référence devra être respectée. En cas de changement de matériaux par l’entreprise, le matériau proposé en remplacement devra avoir des qualités techniques au mois égales à celles du matériau proposé en base. Toutes les précautions seront prises lors de la mise en œuvre pour éviter toutes détériorations des peintures. Toutefois, si certaines dégradations venaient à se produire à la pose, il sera procédé :  Soit au remplacement des éléments défectueux,  Soit aux retouches de peinture sur place avec les mêmes peintures que celles prévues en usine. Tous les matériaux en plâtre seront stockés à l’abri des intempéries et de l’humidité. Les plaques devront être exempts de toute fissure ou cassure pouvant mettre en cause la stabilité ou la durabilité des ouvrages. Elles seront mises en place en parfait état, toutes faces et arêtes. 2.5.2 – Profil en tôle pliée Les profils apparents et profils de calfeutrement en rives seront réalisés en tôle pliée prélaquée d’usine. 2.5.3 – Assemblages Les plus grandes précautions seront prises pour la réalisation des assemblages notamment au niveau des changements de directions et coupes biaises. Des précautions seront prises au niveau des contacts métal sur métal différents uploads/Ingenierie_Lourd/ cctp07.pdf