Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE LA REGION DE L’ORIENTAL REG

ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE LA REGION DE L’ORIENTAL REGION DE L’ORIENTAL DIRECTION GENERALE DES SERVICES DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES DIVISION DU BUDGET, DES FINANCES ET D’EQUIPEMENTS SERVICE DES COMMANDES ET DES MARCHES APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N°…..../2021./BR MARCHE N° …......../2021./BR. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 1 Travaux De Construction De La Route Non Classés Reliant La Route Braqiq Vers Douar Mohammed Ou Bouzyan Sur 3.05 Kms , Commune Tadart - PROVINCE GUERCIF - Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et §1 de l’article 17 et l’alinéa 3 § 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. Sommaire CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX......................7 Article 1. PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE..............................................................7 Article 2. OBJET DU MARCHE....................................................................................................7 Article 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE....................................................................7 Article 4. DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX......................................................7 Article 5. DEFINITIONS...............................................................................................................9 Article 6. ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES................................................9 Article 7. CONSISTANCE DES TRAVAUX.................................................................................10 Article 8. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX................................................................................11 Article 9. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR..............................................12 Article 10. FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES :.................................................12 Article 11. MEMOIRE TECHNIQUE.........................................................................................13 CHAPITRE II - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX...................16 Article 12. PROVENANCE DES MATERIAUX..........................................................................16 Article 13. QUALITE DES MATERIAUX...................................................................................16 Article 14. CONTROLE DES MATERIAUX...............................................................................17 Article 15. COMPACTAGE DES ASSISES.................................................................................18 CHAPITRE III - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX.............................................................20 Article 16. OUVRAGES PROVISOIRES.....................................................................................20 Article 17. INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER....................................................20 Article 18. EMPLOI DES EXPLOSIFS......................................................................................22 Article 19. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION..................................................22 Article 20. CONTROLE DES TRAVAUX :..................................................................................23 Article 21. REUNIONS DE CHANTIER.....................................................................................24 CHAPITRE IV - MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX...........................................................25 Article 22. MODE DE MESURAGE............................................................................................25 Article 23. DEFINITION DES PRIX..........................................................................................25 Article 24. REVISION DES PRIX...............................................................................................31 CHAPITRE V - PRESCRIPTIONS DIVERSES..............................................................................33 Article 25. DELAI D’EXECUTION – PENALITE DE RETARD................................................33 2 Article 26. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF..................33 Article 27. OCTROI D’AVANCES..............................................................................................33 Article 28. NANTISSEMENT......................................................................................................34 Article 29. EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR.................34 Article 30. SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER..................................................34 Article 31. SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION................................................................34 Article 32. DEPLACEMENT DES RESEAUX............................................................................35 Article 33. RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS................................................35 Article 34. MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE............................................................35 Article 35. SEUILS DES INTEMPERIES ET AUTRES PHENOMENES NATURELS POUVANT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE............................................................................35 Article 36. ATTACHEMENTS....................................................................................................35 Article 37. DECOMPTES PROVISOIRES..................................................................................35 Article 38. DECOMPTE DEFINITIF.........................................................................................36 Article 39. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE.........................................................36 Article 40. DELAI DE GARANTIE.............................................................................................36 Article 41. RETENUE DE GARANTIE.......................................................................................36 Article 42. LITIGES....................................................................................................................36 Article 43. DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR.......................................................................36 Article 44. DELAI D’APPROBATION........................................................................................36 Article 45. ASSURANCES – RESPONSABILITES.....................................................................37 Article 46. RESILIATION...........................................................................................................37 Article 47. REGLEMENT DES TRAVAUX.................................................................................37 Article 48. CLAUSES TRAITEES PAR LE CCAG-T ET PAR LE REGLEMENT......................38 Article 49. BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF........................................................39 3 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES MARCHE N° : ……/ ………/BR Objet : Travaux De Construction De La Route Non Classés Reliant La Route Braqiq Vers Douar Mohammed Ou Bouzyan Sur 3.05 Kms , Commune Tadart - PROVINCE GUERCIF - Marché passé après appel d'offres ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16, §1 de l’article 17 et alinéa 3 § 3 de l’article 17 du Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. Entre, La Région de l’Oriental représentée par son Président désigné ci-après par « Maître d’Ouvrage ». Et, D’une part Monsieur : ..........................................................................……….................................... Agissant au nom et pour le compte de : …………………………………………………… Société anonyme ou SARL au capital : ………………………………………………………. Activité : ……………………………………………………………………………………. Demeurant à : ……………………………………………………………………………. Inscrit au Registre de Commerce : N°...…………………à …………………………. Identifiant fiscal : ………………………………………………………………………… Affilié à la C.N.S.S sous le N° : …………………………………………………………… Patente N° : …………………………………………………………… Titulaire du compte Bancaire n°(RIB) : …………………………………………………. Ouvert à la banque : …………………………………………………. Au Nom de : ...............................................................................…………………………… Désigné ci-après par " l’Entrepreneur" D’autre part. Il a été décidé et convenu ce qui suit 4 Cas d'une personne physique La société …………………………………………………représentée par M : …………………. …………………………………………………………………qualité …………………………. Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Au capital social ………………………………………. Patente n° ……………………………. Registre de commerce de …………………………Sous le n°…………………………………. Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………. Faisant élection de domicile au ………………………………………………………................... Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ……………………………………………………… Ouvert auprès de …………………………………………………………………………………… Désigné ci-après par "Entreprise" D’autre part. Il a été décidé et convenu ce qui suit : 5 Cas d’un groupement Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention …………………………………………………(les références de la convention)……… ……….. - Membre 1 : M. …………………………………qualité ……………………………………………………............ Agissant au nom et pour le compte de……………………………………en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Au capital social ………………………………………. Patente n° ……………………………......... Registre de commerce de……………………………………Sous le °…………………………......... Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………………………………………….......... Faisant élection de domicile au ……………………………………………………........................... ……………………………………………………………………………………………………........ Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ………………………………...……………………......... Ouvert auprès de………………………………………………………………………………......... - Membre 2 : ……………………………………………………………………………. (Servir les renseignements le concernant) - ………..……..…………………….………………… - Membre n : … …………………………………………………………………… Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M……… ... (prénom, nom et qualité) ……en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres) ...... ………………………………………………………… Ouvert auprès de (banque) …………………………………………………………… Désigné ci-après par le terme "PRESTATAIRE" D’autre part. Il a été décidé et convenu ce qui suit : 6 CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX CHAPITRE II - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix en application de l’alinéa 2, paragraphe 1, de l'article 16 et paragraphe 1, de l'article 17 et l’alinéa 3paragraphe 3 de l’article 17 du Décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. CHAPITRE III - OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet : Travaux De Construction De La Route Non Classés Reliant La Route Braqiq Vers Douar Mohammed Ou Bouzyan Sur 3.05 Kms , Commune Tadart - PROVINCE GUERCIF - N° OPERATION ROUTE P.K.O P.K.F 1 Construction De La Route Non Classés Reliant La Route Braqiq Vers Douar Mohammed Ou Bouzyan 0+000 3+050 CHAPITRE IV - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 1) L’acte d’engagement ; 2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) 3) Le bordereau des prix - détail estimatif, 4) Le mémoire technique; 5) Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère de l'Equipement et des Transports et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété ; 6) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat « CCAG-T » Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues contractuelles par ce même document. CHAPITRE V - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaire en vigueur et notamment : A : Textes généraux En outre le présent marché est soumis aux clauses des textes suivants : 1. La loi n° 112.13 du 23 Chaabane 1436 (11 Juin 2015) relative au nantissement des marchés publics ; 2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 3. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutent pour le compte de l’Etat, approuvé par le décret n°2-14-394 du 6 Chaabane 1437, (13 mai 2016), (CCAG- T) ; 4. Décret n° 2-17-449 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des régions et de leurs groupements ; 5. Le décret n ° 2-16-344 du 22/07/2016 relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marché public. 7 6. Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail ; 7. Dahir n° 1-15-83 du 20 Ramadan 1436 (07-07-2015) portant promulgation de la loi organique n° 111.14 relatives aux régions. 8. Code général des impôts de l’année 2020. 9. Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3610-13 du 12 décembre 2013 fixant les autorités habiletés à approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes. 10. L’arrêté de ministère de l’économie et finances n°20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 11. L’arrêté de chef de gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27novembre2015) fixant par les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. 12. Décret n°2-14-272 du 14 Rajeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics 13. Arrêté du ministre de l’intérieur n° 3573-13 du 10 décembre 2013 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés des régions, des Préfectures, des Provinces et des communes. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, la sécurité du personnel, uploads/Ingenierie_Lourd/ cps-guercif.pdf