AOO N° 03 /2022/CP MARCHÉ N°………./2022/CP OBJET TRAVAUX D’EXTENSION ET D’AMENAGE

AOO N° 03 /2022/CP MARCHÉ N°………./2022/CP OBJET TRAVAUX D’EXTENSION ET D’AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA Lot N°3: CLIMATISATION, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ARCHITECTE NEXT ETUDES ADRESSE : Villa N°109 Bloc D3 cité Dakhla !agadir Tél : 0528233465 FAX : 0528223530 Mail : agadir@nextetudes.com Mohamed El habib Ennaciri Architecte DENA ADRESSE : 23 Kissareat des habous Av Med VI Ouarzazate Tél :0524885698 FAX :0524886812 Mail :ennacirihabib02@gmail.com 1 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR CONSEIL PROVINCIAL ZAGORA DIRECTION GENERALE DES SERVICES غربية ملكة الم الم وزارة الداخليـة  زاكورة المجلس اإلقليمي مة للمصالح المديرية العا 2 SOMMAIRE CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉRES ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX ARTICLE 3 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE ARTICLE 4 : TEXTES GÉNÉRAUX ET TECHNIQUES ARTICLE 5 : VALIDITÉ ET DÉLAI DE L’APPROBATION DU MARCHE ARTICLE 6 : PIÈCES MISES À LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR ARTICLE 7 : MAITRE D’OUVRAGE--MAITRISE D’ŒUVRE ARTICLE 8 : PERSONNE CHARGÉE DU SUIVI DE L’EXÉCUTION DU MARCHE ARTICLE 9: CONNAISSANCE DU DOSSIER ARTICLE 10 : ÉLECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR ARTICLE 11 : NANTISSEMENT ARTICLE 12 : SOUS-TRAITANCE ARTICLE 13 : DÉLAI D’EXÉCUTION OU DATE D’ACHÈVEMENT ARTICLE 14 : NATURE DES PRIX ARTICLE 15 : RÉVISION DES PRIX ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DÉFINITIF ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITÉ ARTICLE 19 : RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MÊME CHANTIER ARTICLE 20 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT ARTICLE 21 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS ARTICLE 22 : MESURES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE ARTICLE 23: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX ARTICLE 24 : RÉCEPTION PROVISOIRE ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX ARTICLE 26 : DÉLAI DE GARANTIE ARTICLE 27 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT ARTICLE 28 : PÉNALITÉS POUR RETARD ARTICLE 29 : RETENUE À LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ÉTRANGERS NON RÉSIDENTS AU MAROC ARTICLE 30 : RÉCEPTION DÉFINITIVE ARTICLE 31: CAS DE FORCE MAJEURE ARTICLE 32 : RÉSILIATION DU MARCHE ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION ARTICLE 34 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES ARTICLE 35 : CONTROLE DES TRAVAUX. ARTICLE 36 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. ARTICLE 37 : DOCUMENTS. ARTICLE 38 : ECHANTILLONNAGE. ARTICLE 39 : REUNIONS DE CHANTIER. ARTICLE 40 : RESPONSABLE DE CHANTIER. ARTICLE 41 : AGREMENT DU MATERIEL. ARTICLE 42 : PLANS ET MODE D’EXECUTION. ARTICLE 43 : ESSAI ET CONTROLE DES MATERIAUX ET MATERIELS. ARTICLE 44 : MALFACONS. ARTICLE 45 : NETTOYAGE DU CHANTIER. ARTICLE 46 : CLOTURE DES DOSSIERS. ARTICLE 47 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE. ARTICLE 48 : INSTRUCTIONS-LETTRES-DOCUMENTS. ARTICLE 49 : MAINTENANCE PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE ARTICLE 50 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX ARTICLE 51 : CHANGEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX ARTICLE 52 : RÉSERVATIONS DANS LA STRUCTURE ARTICLES 53 : DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ENTREPRISE EXTENSION ET AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA- Lot N°2: CLIMATISATION-VMC, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR 3 CHAPITRE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ARTICLE 1- OBJET ARTICLE 2- NORMES ARTICLE 3- PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT LOT ARTICLE 4 - PRESTATIONS EXCLUES DU PRESENT LOT ARTICLE 5- DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ARTICLE 7 - PROVENANCE DES MATERIAUX ARTICLE 8 – DESCRIPTION DU SYSTÈME ARTICLE 9 - ESSAIS CONFORMÉMENT À LA NORME NF EN ISO 7396-1 ET 737-3 CHAPITRE IV : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES CHAPITRE V : BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF EXTENSION ET AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA- Lot N°2: CLIMATISATION-VMC, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR 4 PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES MARCHE N° : …./2022/CP Marché passé après appel d'offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16 et l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux Marchés publics. ENTRE LES SOUSSIGNES Le president du conseil provincial de zagora, Maître d’ouvrage, désigné ci-après par le terme «Administration» D’une part Et : 1. Cas d’une personne morale Mr ……………………………………………qualité …………………………..……………………… Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………………..(Raison sociale et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Au capital social …………………………………….. Patente n° ……………………………………….….. Registre de commerce de ……………………………Sous le n°…………………………………………… Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………….……………………………………………… Faisant élection de domicile au …………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………… Compte bancaire (RIB 24 positions)……………………………………………………………………………… Ouvert auprès de………………………………………………………………………………………….……….. Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR » D’AUTRE PART Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 2. cas de personne physique Mr ……………………………………………………Agissant en son nom et pour son propre compte. Registre de commerce de ………………………………..sous le n°……………………………………Patente n° ……………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………..Faisant élection de domicile au …………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………… EXTENSION ET AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA- Lot N°2: CLIMATISATION-VMC, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR 5 Compte bancaire (RIB 24 positions)………………………………………………………. …………………….. Ouvert auprès de……………………………………………………………………………………………. ……. Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR » D’AUTRE PART Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 3. cas d’un groupement Les membres du groupement constitué aux termes de la convention ………………………………………………………………(les références de la convention) soussigné : Membre 1 : Mr………………………………………………..…qualité ……………………………………………………. Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Au capital social …………………………………….. Patente n° ………………………………………….….. Registre de commerce de …………………………………Sous le n°…………………………………………. Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………………………………………………………….…. Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………… Compte bancaire (RIB 24 positions)………………………………………..…………………………………. Ouvert auprès de………………………………………………………………………………………………….. Membre 2 : (Servir les renseignements le concernant) Membre n : ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (Prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun (RIB 24 positions)……….. ……………………………..…………………. EXTENSION ET AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA- Lot N°2: CLIMATISATION-VMC, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR 6 Ouvert auprès de………………………………………………………..………………………………………. Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR » D’AUTRE PART Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 4. Cas d’auto entrepreneur Mr ……………………………………………qualité …………………………..……………………… Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………………..(Raison sociale et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Au capital social …………………………………….. Patente n° ……………………………………….….. Registre de commerce de ……………………………Sous le n°…………………………………………… Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………….……………………………………………… Faisant élection de domicile au …………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………… Compte bancaire (RIB 24 positions)……………………………………………………………………………… Ouvert auprès de………………………………………………………………………………………….……….. Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR » D’AUTRE PART Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 5. Cas de coopérative Mr ……………………………………………qualité …………………………..……………………… Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………………..(Raison sociale et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Au capital social …………………………………….. Patente n° ……………………………………….….. Registre de commerce de ……………………………Sous le n°…………………………………………… Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………….……………………………………………… Faisant élection de domicile au …………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………… Compte bancaire (RIB 24 positions)……………………………………………………………………………… Ouvert auprès de………………………………………………………………………………………….……….. Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR » EXTENSION ET AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA- Lot N°2: CLIMATISATION-VMC, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR 7 D’AUTRE PART Il a été arrêté et convenu ce qui suit : EXTENSION ET AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA- Lot N°2: CLIMATISATION-VMC, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR 8 Chapitre premier : clauses administratives et financiéres EXTENSION ET AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA- Lot N°2: CLIMATISATION-VMC, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR 9 ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de « TRAVAUX D’EXTENSION ET D’AMENAGEMENT DU CHP DE ZAGORA »: Lot N°3: CLIMATISATION, DESENFUMAGE ET TRAITEMENT D’AIR ******* ARTICLE 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit : - La réalisation des travaux de la climatisation+ VMC, désenfumage et le traitement d’air pour l’ensemble de l’hôpital - La réalisation de tous les essais réglementaire de mise en marche Cette liste n’est pas exhaustive, ces travaux doivent être complétés par toutes prestations nécessaires au bon fonctionnement de ces installations selon les normes régissant ce domaine. ******* ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 1) Les documents constitutifs du marché comprennent : L’acte d'engagement, Le présent cahier des prescriptions spéciales ; Le bordereau des prix - détail estimatif ; Les plans d’exécution (plans architecturaux et plans techniques), notes de calcul, dossier géotechnique, mémoire technique d’exécution ; Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G.-T) ; 2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière telle que décrite l’article 27 du décret précité N° 2-12-349, et en tenant compte des stipulations de l’article 2 du CCAG-T, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus. ******* ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES a) Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :  Le Décret N° 2-12-349 du 08 Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.  Le Décret Royal N° 330-66 du10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant uploads/s1/ cps-clim-trait-dsf-lot3.pdf

Documents similaires

DÉCRET N° 2000-337 DU 16 MAI 2000 CREATION DES CONSEILS DE GESTION DES ETABLISS 0 0

DST Algorithmique et Programmation (TSSP2) Durée : 2h00 Document autorisé : cal 0 0

1/9 Décret n° 2-01-437 du 1er rejeb 1422 (19/09/2001) instituant, pour la passa 0 0

AECI( REPUBLIQUE DU BENIN ]raterù à -lusIice.îraÿaif PRESIDENCE DE LA REPUBLIQU 0 0

Décret n° 99/130 du 15 Juin 1999 portant création du Port Autonome de Douala Ca 0 0

3 jouez avec les cartes... routières r <(•° 4S14 \:‘ • e‘. ezk trategte n) 14 T 0 0

Faculté de Médecine d’Alger 2022 - 2023 Adam M. ROUMANI 1 Guide subjectif de l’ 0 0

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LA CÔTE D'IVOIRE Mis à jour : se 0 0

Page 1 sur 1 COURS DE DÉSALIÉNATION N°12 Par le Ministre de la Désaliénation Pe 0 0

FONDATION PRIVÉE HÔPITAL TRANSFRONTALIER DE LA CERDAGNE STATUTS Chapitre I er C 0 0

• Détails
• Publié le Fev 11, 2022
• Catégorie Administration
• Langue French
• Taille du fichier 0.6420MB