Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTÉRIEUR ET DES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE DE LA WILAYA DE BOUMERDES INTITULE : RÉALISATION du RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA CITÉE BOUKAROUCHA COMMUNE DE BOUMERDES PROJET: RÉALISATION DU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA CITÉE BOUKAROUCHA COMMUNE DE BOUMERDES BOUMERDES , Année 2019 CAHIER DES CHARGES 1 SOMMAIR DECLARATION DE CANDIDATURE...........................................................................................................................................5 DECLARATION A SOUSCRIRE.....................................................................................................................................................9 DECLARATION DE PROBITE......................................................................................................................................................12 LA LETTRE DE SOUMISSION.....................................................................................................................................................14 ARTICLE 1) : Objet du présent projet de cahier des charges :..............................................................................................18 ARTICLE 2) : Procédure de passation du marché...................................................................................................................18 ARTICLE 3) Conditions d’éligibilité du soumissionnaire........................................................................................................18 ARTICLE 4) : Mode de présentation des offres........................................................................................................................18 ARTICLE 5) Publication de l’avis d’appel d’offre :.................................................................................................................19 ARTICLE 6) Durée de préparation des offres :........................................................................................................................19 ARTICLE 7) Dépôt des offres.....................................................................................................................................................19 ARTICLE 8) Ouverture des plis.................................................................................................................................................20 ARTICLE 9) Rejet des offres......................................................................................................................................................20 ARTICLE 10) Elimination des offres...........................................................................................................................................20 ARTICLE 11) Evaluation et comparaison des offres..................................................................................................................20 ARTICLE 12) Correction des offres.............................................................................................................................................24 ARTICLE 13) : Attribution provisoire du marché.....................................................................................................................25 ARTICLE 14) : Montant du marché............................................................................................................................................25 ARTICLE 15) : Délai d'exécution :...............................................................................................................................................25 ARTICLE 16) : Domiciliation bancaire.......................................................................................................................................25 ARTICLE 17) : Pièces contractuelles du marché........................................................................................................................25 ARTICLE 18) : Marge de préférence aux produits d’origine Nationales.................................................................................26 ARTICLE 19) : Des exclusions de participation au marché public :........................................................................................26 ARTICLE 20) : Textes et références applicables au marché :...................................................................................................26 CHAPITRE II : DISPOSITIONS TECHNIQUES........................................................................................................................27 ARTICLE 21) : Délimitation et mise à disposition du site.........................................................................................................27 ARTICLE 22) : Opération préalable............................................................................................................................................27 ARTICLE 23) : Qualités et normes des matériaux utilisés........................................................................................................27 ARTICLE 24) : Origine des matériaux........................................................................................................................................27 ARTICLE 25) : Interdiction d’utilisation des matériaux alluvionnaires..................................................................................27 ARTICLE 26) : Matériaux provenant des sites historiques et monuments..............................................................................27 ARTICLE 27) : Organisation de chantier....................................................................................................................................27 ARTICLE 28) : Domiciliation du partenaire cocontractant......................................................................................................28 ARTICLE 29) : Sous-traitance......................................................................................................................................................28 ARTICLE 30) : Mesures coercitives.............................................................................................................................................28 ARTICLE 31) : Représentation des parties.................................................................................................................................28 ARTICLE 32) : Réunion de chantier............................................................................................................................................28 ARTICLE 33) : Constatation des travaux...................................................................................................................................28 ARTICLE 34) : Travaux supplémentaires et imprévus..............................................................................................................28 ARTICLE 35) : Travaux exécutés sans ordres ou contrairement aux ordres donnés.............................................................28 ARTICLE 36) : Planning d'exécution des travaux......................................................................................................................28 ARTICLE 37) : Nettoyage et règlement du chantier..................................................................................................................28 CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES......................................................................................................................29 ARTICLE 38) : Définition des prix unitaires..............................................................................................................................29 ARTICLE 39) : Mode d’évaluation et de règlement des travaux..............................................................................................29 ARTICLE 40) : Avance forfaitaire...............................................................................................................................................29 ARTICLE 41) : Avance sur approvisionnement.........................................................................................................................29 ARTICLE 42) : Actualisation des prix.........................................................................................................................................29 ARTICLE 43) : Révision des prix.................................................................................................................................................29 ARTICLE 44) : Pénalités de retard..............................................................................................................................................30 ARTICLE 45) : Mandatement......................................................................................................................................................30 ARTICLE 46) : Intérêts moratoires.............................................................................................................................................30 ARTICLE 47) : Nantissement.......................................................................................................................................................30 ARTICLE 48) : Retenue de bonne exécution...............................................................................................................................30 ARTICLE 49) : Retenue de garantie............................................................................................................................................30 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES.................................................................................................................31 2 ARTICLE 50) : Responsabilité du partenaire cocontractant....................................................................................................31 ARTICLE 51) : Réception provisoire...........................................................................................................................................31 ARTICLE 52) : Délais de garantie................................................................................................................................................32 ARTICLE 53) : Réception définitive............................................................................................................................................32 ARTICLE 54) : Règlement amiable des litiges............................................................................................................................32 ARTICLE 55) : Résiliation unilatérale.........................................................................................................................................32 ARTICLE 56) : Résiliation contractuelle.....................................................................................................................................32 ARTICLE 57) : Cas Force majeure..............................................................................................................................................32 ARTICLE 59) : Sanction encourue par l’entreprise :.................................................................................................................32 ARTICLE 60) : Protection de l’environnement..........................................................................................................................32 ARTICLE 61) : Législation du travail..........................................................................................................................................32 ARTICLE 62) : Durée de validité de l'offre.................................................................................................................................33 ARTICLE 63) : Droit de timbre et d’enregistrement.................................................................................................................33 ARTICLE 64) : Signature et mise en vigueur du marché..........................................................................................................33 ARTICLE 65) : Retard dans l’exécution des travaux.................................................................................................................34 ARTICLE 66) : Décompte définitif...............................................................................................................................................34 * CLAUSES TECHNIQUES...........................................................................................................................................................34 ARTICLE 67) : Généralités...........................................................................................................................................................40 ARTICLE 68) : Documentation technique..................................................................................................................................41 ARTICLE 69) : Description des travaux......................................................................................................................................41 ARTICLE 70) : Origine des tuyaux..............................................................................................................................................41 ARTICLE 71) : Qualité des matériaux en fonte..........................................................................................................................41 ARTICLE 72) : Nature du PEHD.................................................................................................................................................41 ARTICLE 73) : Nature des tuyaux acier......................................................................................................................................41 ARTICLE 74) Livraison de canalisations....................................................................................................................................41 ARTICLE 75) : Plate forme de travaux pour les conduites.......................................................................................................41 ARTICLE 76) : Terrassements en tranchée................................................................................................................................41 ARTICLE 77) : Transport des terres excédentaires...................................................................................................................41 ARTICLE 78) : Pose de canalisations :........................................................................................................................................41 ARTICLE 79) : Manipulation des conduites...............................................................................................................................42 ARTICLE 80) : Précautions intéressant les conduites................................................................................................................42 ARTICLE 81) : Traversée souterraine de ravin ou d'oued........................................................................................................42 ARTICLE 82) : Traversée de route..............................................................................................................................................42 ARTICLE 83) : Remise en état de la chaussée............................................................................................................................42 ARTICLE 84) : Essais de pression de canalisations....................................................................................................................42 Bordereaux des prix unitaires …………………………………………………………………………………………………. .100 Devis estimatifs et quantitatif s…………………………………………………………………………………………………..104 Récapitulation Générale ………………………………………………………………………………………………………....122 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE DE BOUMERDES DECLARATION DE CANDIDATURE 1/Identification du service contractant : Désignation du service contractant :……………………………………………................................ ………………………………………………………………………………………………………. 2/Objet du marché public :……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… 3/ Objet de la candidature : La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : Non Oui Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 4/Présentation du candidat ou soumissionnaire : Nom, Prénom, Nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………, agissant : En son nom et pour son compte Au nom et pour la société qu’il représente 4-1/Candidat ou soumissionnaire seul : Dénomination de la société………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères :…….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Forme juridique de la société :………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Montant du capital social :…………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. 4-2/Candidat ou soumissionnaire, membre d’un groupement momentané d’entreprise : Le groupement est : Conjoint Solidaire Nombre des membres du groupement (en chiffre et en lettres) :……………………………………. Nom du groupement :……………………………………………………………………………….. Présentation de chaque membre du groupement : Dénomination de la société :……………………………………………………………………….. Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères :…….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 4 Forme juridique de la société :………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Montant du capital social :…………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. La société est-elle mandataire du groupement : Non Oui Le membre du groupement (tous les membres du groupement doivent opter pour le même choix) : -signe individuellement la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi que toutes modification du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement ou ; -donne mandat à un membre du groupement, conformément à la convention de groupement, pour signer, en son nom et pour son compte, la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s),le cas échéant :……………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. 5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics et des délégations de service public : - pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public ; - du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou du fait qu’il fait l’objet d’une procédure relative à l’une de ces situations ; - pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ; - pour avoir fait une fausse déclaration ; - du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ; - du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics et des délégations de service public ; - du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ; - pour avoir fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour infraction grave à la législation du travail ; - du fait qu’il soit une société étrangère qui n’a pas honoré son engagement d’investir ; -du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ; - pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ; Oui Non Dans la négative (à préciser) : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité. Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il : -est inscrit au registre de commerce ou, -est inscrit au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou, -détient la carte professionnelle d’artisan ou, -est dans une autre situation (à préciser) :……………………..…………………………… Dénomination exacte et adresse de l’organisme, numéro et date d’inscription :………………. …………………………………………………………………………………………………. 5 Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale suivant :………………………, délivré par ………………….le……………………., pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie. Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas de privilèges, nantissements, gages uploads/Finance/ cahier-des-charges 6 .pdf